Удобный и быстрый поиск заказов АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ во всех регионах. Бесплатный поиск по всем регионам, отраслям и компаниям.
Кад арбитр официальный сайт арбитражной картотеки
Банк решений арбитражных судов | АС Хабаровского края. |
В Хабаровске начали строить новый арбитражный суд | На сайт арбитражного суда в Хабаровском крае произошла серия хакерских атак. |
Официальный сайт шестого арбитражного суда Хабаровского края | Арбитражный суд Хабаровского края: все адреса на карте, телефоны, время работы, фото и отзывы. |
Арбитр хабаровского края | 14. Рассмотрено представление председателя Арбитражного суда Хабаровского края Софриной З.Ф. о проведении квалификационной аттестации и принято решение о присвоении судье Арбитражного суда Хабаровского края Гавриш Ольге Алексеевне четвертого. |
Find-Org - Проверка, что Вы не робот | На момент публикации новости не работают как минимум страницы судов Томской, Московской областей, Красноярского края и ряда других, убедился журналист |
Мэр Сергей Кравчук поздравил с 30-летием Арбитражный суд Хабаровского края
Арбитражный суд Хабаровского края в составе: судьи Руденко Р.А., с участием секретаря судебного заседания Вершининой О.И., ведущей протокол судебного заседания. К примеру, прокуратурой края в Арбитражный суд Хабаровского края направлено исковое заявление об оспаривании муниципальных контрактов, заключенных между КГБПОУ «Хабаровский. Удобный и быстрый поиск заказов АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ во всех регионах. Бесплатный поиск по всем регионам, отраслям и компаниям. Например, Арбитражный суд Алтайского края, Арбитражный суд Республики Тыва, Арбитражный суд г. Москвы и так далее. Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Шанцевой А.Г., при ведении протокола помощником судьи Шадриной В.В. 14. Рассмотрено представление председателя Арбитражного суда Хабаровского края Софриной З.Ф. о проведении квалификационной аттестации и принято решение о присвоении судье Арбитражного суда Хабаровского края Гавриш Ольге Алексеевне четвертого.
Системам «Мой арбитр» и КАД дали новую жизнь
Его общая площадь почти 10,5 тысяч квадратных метров. Работать в нём будут примерно две сотни специалистов. Проектом предусмотрены следующие зоны: конференц-зал, залы судебных заседаний с совещательными комнатами, кабинеты судей и архив текущих дел, помещение для проведения примирительных процедур, кабинет для ознакомления с делом. Также планируется оборудовать библиотеку юридической литературы и кодификации, отдельно возвести здание автостоянки.
Компания «ВостСибСтрой» уже приступила к строительным работам. Она должна ввести объект в декабре следующего года.
После этого до руководства ООО «Тенза» стало доходить — ни денег, ни станции предприниматели не увидят. И в суд полетел иск с требованием возместить вложенные деньги и выплатить процент за их использование несколько лет. А теперь, собственно, о том, почему на судью Трещёву поступила жалоба. Во-первых, в столь сложном деле, где имеется масса документов, судье хватило всего два заседания одно из них — предварительное , чтобы вынести решение. Во-вторых, собственно, истец не смог полноценно поучаствовать в процессе, хотя сделал всё возможное, чтобы его мнение было выслушано. Озвучивая в жалобе в ВККС претензии к судье Трещевой, заявитель отмечает: даже из аудиозаписей процесса понятно, что судья общается с представителем ответчика весьма неформально. К тому же, как следует из этой же записи, судья просто не знакома с материалами дела.
По первому ходатайству судья вынесла отказ, а второе так и вовсе не было рассмотрено и не получило никакой оценки! Ещё одно нарушение зафиксировано во втором судебном заседании по этому же делу.
Мой арбитр КБР. Электронный Страж мой арбитр 7841456570. Мой арбитр черновики где. Картотека судебных дел. Поиск арбитражных дел. Вас РФ картотека арбитражных дел. Мой арбитр официальный сайт картотека.
Картотека арбитражных дел Липецкой области. Календарь судебных заседаний. Третейский суд картотека дел. Расписание арбитражных дел. Арбитражный суд Республики Башкортостан картотека. Банк судебных решений. Банк решений арбитражных судов. Банк решений арбитражных судов мой арбитр. На сайте арбитражного суда.
Картотека арбитражных дел по Республике Башкортостан. Мой арбитр подача документов в электронном виде. Арбитражный суд РФ картотека дел. Арбитр ру картотека арбитражных дел. Электронное ознакомление с материалами дела в мой арбитр. Мой арбитр ходатайство об ознакомлении. КАД арбитр ру официальный. Арбитраж электронный Страж. Электронный Страж арбитражного суда.
Электронный Страж сервис. Арбитражный суд картотека арбитражных дел. Арбитр ру картотека арбитражных. КАД арбитр ру картотека арбитражных дел. Мой арбитр через госуслуги. Наименование файлов в мой арбитр.
Информация о движении судебных дел направляется пользователям посредством рассылки по электронной почте. Также указанная информация доступна пользователю на интернет-странице сервиса. Информация обновляется каждые 15—30 минут. Сервис дает пользователям возможность оставлять комментарии и заметки к делам, на которые они подписаны. Отслеживать регистрацию дел по конкретным участникам просто: для этого в системе «Электронный страж» необходимо указать наименование участника спора. Сведения о зарегистрированных исковых заявлениях, согласно которым указанная сторона является лицом, участвующим в деле, будут поступать по адресу электронной почты, указанному при регистрации в системе «Картотека арбитражных дел». Перед отправкой документов в суд необходимо заполнить все поля, указанные в карточке жалобы, и загрузить отсканированную копию жалобы. Податель жалобы имеет возможность отслеживать ее движение в суде. Результат рассмотрения жалобы и текст ответа доступны пользователю веб-сервиса через «Личный кабинет».
Сайт Арбитражного суда Хабаровского края взломали хакеры
Мой Арбитр — это информационно-справочная платформа, представляющая службу Арбитражных судов Российской Федерации. Верховный суд (ВС) РФ рассмотрел три дела, в которых заявители просили восстановить пропущенный срок на подачу кассационной жалобы, ссылаясь на сбои в электронной системе «Мой арбитр». Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи О.П. Медведевой. Арбитражный суд Хабаровского края принял участие в семинаре-совещании, организованном Арбитражным судом Дальневосточного округа. Арбитражный суд Хабаровского края Ксения Викторовна. Судья арбитражного суда Хабаровска Авдеева Хабаровск. Например, Арбитражный суд Алтайского края, Арбитражный суд Республики Тыва, Арбитражный суд г. Москвы и так далее.
Сайт Арбитражного суда Хабаровского края взломали хакеры
Неизвестные взломали сайт краевого арбитражного суда, а также рассылали недостоверную информацию якобы от имени Законодательной думы, сообщает ИА AmurMedia. Чтобы посмотреть дело в Арбитражном суде по номеру, нужно перейти на официальный сайт суда, который рассматривает дело, и перейти во вкладку «Картотека дел». Арбитражный суд Кемеровской области. в составе судьи Лазаревой М.В.
Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 03.07.2023 № А73-7917/2022
Чтобы посмотреть дело в Арбитражном суде по номеру, нужно перейти на официальный сайт суда, который рассматривает дело, и перейти во вкладку «Картотека дел». Как быстро найти дело или решение суда по банкротству на официальном сайте кад арбитр. Арбитражный суд Хабаровского края принял участие в семинаре-совещании, организованном Арбитражным судом Дальневосточного округа. Сайты Арбитражных судов Приморского и Хабаровского края у меня точно не открываются, выдают что ведутся профилактические работы. На момент публикации новости не работают как минимум страницы судов Томской, Московской областей, Красноярского края и ряда других, убедился журналист Арбитражный суд Хабаровского края ведет свою историю с 1931 г., когда был образован Госарбитраж при Далькрайисполкоме.
Как пользоваться сайтом арбитражных судов
Я начинаю сомневаться в себе, своем сознании, перечитываю снова. Радуюсь, что позже, а не раньше. Вместе со мной входят участники другого процесса. Я обращаюсь к судье - а как же Альбатрос?! У нас вот сейчас последнее заседание, и все! Никакого "Альбатроса" не знаю! Присядьте, сейчас разберемся. В этот момент я подумал, что судья просто удалит сейчас файл из моего телефона! Но вместо этого председательствующая с еще одним судьей вышли в совещательную и, вернувшись, заявили: "Произошла какая-то ошибка в системе!
Как пользоваться сервисом «Мой арбитр» 1:Входим в систему. На первой странице банка решений «Мой арбитр» вы увидите окошко для входа. Выберете способ «Войти через ГосУслуги», так будет доступен весь функционал портала. Введите данные электронной почты или мобильного телефона, затем пароль, зарегистрированный на ГосУслугах. После удачного входа на сайте появится приветствие. На заглавной странице ресурса предложат выбрать одну из трех разновидностей заявления: Документы по Делам, Заявления и Жалобы, Банкротство. Последующие действия зависят от вашего выбора и дела. Если дело уже имеется, наберите номер дела и кликните по кнопке поиска. В окошке Заявителя выберите нужный вариант или нажмите «Новый участник». На выбор предлагаются варианты: физическое лицо для обычных граждан, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, если вы представляете интересы компании, государственный орган или другое. Затем заполните поля со своими данными в качестве заявителя. Помимо сведений вам необходимо загрузить файлы к своему заявлению. Если представитель какого-то гражданина или компании, особое внимание будет уделяться доверенности. Ее разрешается приложить в электронном варианте, который подписан или заверен УКЭП представляемого лица. Кому пригодится банк решений арбитражных судов Банк решений арбитражных судов будет полезен для всех граждан, которые как-то взаимодействуют с судебной системой.
Только после прохождения регистрации станут доступны такие разделы, как: «Электронный страж»; «Мой арбитр». Вам наверняка будет интересно посмотреть ментальную карту "Защита прав потребителя при продаже товаров" , где подробно объясняется что такое право на обмен товара Или ТУТ вы узнаете о примирительных процедурах в арбитражном процессе Какие суды рассматривают гражданские дела: Порядок предоставления документов и файлов в электронном виде Сначала необходимо на официальном сайте пройти регистрацию. Лицо, которое зарегистрировано в системе посредством создания учётной записи, имеет свой личный кабинет. Если дело находится в производстве, а лицо пользователь не является участником дела и документы раньше не подавались, тогда необходимо в личном кабинете указать: Наименование юрлица должны указать свой идентификационный налоговый номер, регистрационный номер, регистрационный адрес и индекс; физические лица указывают личные паспортные данные, место трудовой деятельности, идентификационный налоговый номер и СНИЛС; бизнесмены малый и средний бизнес плюс к этим документам предоставляют идентификационный налоговый номер, регистрационный номер ИП, указывают фактический адрес проживания, число, месяц и год рождения, заполненный бланк доверенности, если бумаги подаются иным лицом. Телефонные номера пользователя сотовый, стационарный и номер факса, если есть. Адрес электронного почтового ящика заполняется в автоматическом режиме. Наименование ответчика, наименование лиц, которые участвуют в деле информация о каждом. Если в качестве пользователя выступает правовая организация, тогда необходимо указать номера идентификации и регистрации органа государственной власти или исполнительного комитета, в лице которого выступает данная организация. Если пользователь — работник органа государственной власти, тогда необходимо указать данные организации, в котором это лицо работает.
Документы, необходимые для оформления электронной подписи в ККМ. Оставьте свою заявку в ККМ. Цетре на звонок и наши операторы свяжутся с Вами.
Арбитр хабаровского края
Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 02. Решением суда от 05. Прокурор, не согласившись с решением от 05. В обоснование жалобы заявитель приводит доводы о том, что оснований для изменения срока выполнения работ на основании пункта 9 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.
Сергеевка в период с 17. Кроме того, положения статьи 95 Закона о контрактной системе не предусматривают возможность изменения срока выполнения работ по контракту на основании плохих погодных условий, а предмет спорного контракта не попадает под действие пункта 9 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе. Минобороны России также обратилось в Арбитражный суд Дальневосточного округа с кассационной жалобой на решение от 05.
В обоснование жалобы заявитель приводит доводы о том, что введение режима чрезвычайной ситуации в месте выполнения работ не является основанием для изменения сроков выполнения работ на основании пункта 9 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе. Отмечает, что подрядчик вправе ссылаться на неблагоприятные погодные условия в случае привлечения последнего к гражданско-правовой ответственности за нарушение сроков выполнения работ. Указывает, что неблагоприятные гидрометеорологические явления не являются непреодолимой силой, а являются прогнозируемым событием.
В судебном заседании представитель прокуратуры и Минобороны России на отмене судебных актов настаивали по основаниям, изложенным в кассационных жалобах. ООО «Корсар», извещенное надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в том числе путем размещения соответствующей информации на сайте арбитражного суда в сети «Интернет», своих представителей для участия в судебном заседании суда кассационной инстанции не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие. Учитывая ходатайство Востоквоендор, определением от 29.
В назначенное время представитель Востоквоендор к веб-конференции не подключился, суду не представлена информация технической службы о наличии ограничений и технических работ в указанное в определении время 31. Как установлено судами и следует из материалов дела, ВП ВВО проведена проверка исполнения Востоквоендор требований законодательства о закупках товаров, выполнении работ и оказании услуг для государственных нужд. В ходе проверки установлено, что 28.
Из пункта 2. Сергеевка, протяженностью 1,607 км» работы.
Согласно правовой позиции, приведенной в пункте 18 Обзора судебной практики от 28.
Как указывалось выше, дополнительное соглашение N 9 стороны заключили на основании пункта 9 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ, который введен Федеральным законом от 01. Пункт 9 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ относит к случаям, когда изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон, следующий — если контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек штрафов, пеней , предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом , предоставления подрядчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом обеспечения исполнения контракта. Таким образом, при соблюдении совокупности условий существенное условие контракта о сроке исполнения может быть изменено по соглашению сторон, в том числе в случаях, когда контракт не исполнен по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, либо по вине подрядчика. Частью 1 статьи 743 ГК РФ предусмотрено, что подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.
Князе-Волконское, с. Анастасьевка, с. Сергеевка Хабаровского муниципального района наблюдались дожди, суды пришли к правомерному выводу о том, что подрядчик был лишен объективной возможности выполнить работы надлежащего качества в установленный срок по независящим от сторон контракта обстоятельствам, поэтому с учетом взаимного волеизъявления сторон на основании пункта 9 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ правомерно заключили дополнительное соглашение, изменяющее сроки выполнения работ, по причине необходимости соблюдения технологии производства работ и требований к качеству, что невозможно в период выпадения обильных осадков.
Доводы заявителей жалоб на то, что неблагоприятные погодные условия не относятся к случаям, предусмотренным пунктом 9 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе, подлежат отклонению судом округа, поскольку в указанном положении не содержится конкретного перечня причин, по которым стороны вправе по соглашению сторон однократно изменить условия контракта, а указано на причину невозможности исполнения контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам, которая сторонами контракта в рамках настоящего дела доказана. Судом округа также не принимаются доводы Минобороны России о том, что подрядчик вправе ссылаться на неблагоприятные погодные условия только в случае привлечения последнего к гражданско-правовой ответственности за нарушение сроков выполнения работ, поскольку включение в часть 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ пункта 9 направлено на повышение эффективности и оперативности обеспечения государственных и муниципальных нужд, для чего законодателем предусмотрена возможность изменения существенных условий контракта без необходимости заключения нового контракта и проведения новой закупки критерий эффективности закупки. В целом доводы, изложенные в кассационных жалобах, основаны на неверном понимании норм права при установленных судами обстоятельствах дела, сводятся к несогласию ее заявителей с выводами судов, направлены на переоценку имеющихся в деле доказательств и установление новых обстоятельств, отличных от установленных судами, в связи с чем не могут быть приняты во внимание, учитывая предусмотренные статьей 286 АПК РФ пределы компетенции суда кассационной инстанции.
Иных доводов, способных повлиять на результат рассмотрения спора, не приведено. Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 288 АПК РФ основанием для отмены судебных актов в любом случае, судом округа не установлено. С учетом вышеизложенного, решение и апелляционное постановление подлежат оставлению без изменения, а кассационные жалобы — без удовлетворения.
Руководствуясь статьями 286 — 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Дальневосточного округа постановил: решение от 05. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.
Ведь если суд удовлетворит все иски, то организация должна будет их погасить самостоятельно, или это сделают приставы.
Есть риск, что у компании не останется денег для расчетов с другими партнерами. Недобросовестный контрагент может намеренно затягивать оплату до тех пор, пока на него не подадут в суд. Он погасит долг только после того, как арбитражный суд примет иск к производству.
В таком случае суд вынесет решение о прекращении судебного разбирательства. Дела, где потенциальный партнер — истец, тоже стоит изучить. Возможно, это сигнал к тому, что контрагент злоупотребляет своими правами.
Например, целенаправленно включает в договор неоднозначные пункты, а затем взыскивает со своих партнеров штрафы и неустойки. КАД — удобный инструмент для анализа судебной практики. В сложных ситуациях юрист может поискать в «Банке решений» аналогичные дела, чтобы посмотреть, как выстраивали свою позицию другие участники.
Как пользоваться поиском в КАД Поиск в картотеке работает с помощью фильтров, которые расположены в левой части. А сверху есть кнопки для сортировки судебных дел по группам: административные, гражданские и банкротные. Самый удобный вариант — поиск судебных дел контрагента по ИНН, или номеру дела, если оно известно.
Названием лучше не пользоваться, оно не уникально и может повторяться сразу у нескольких организаций. По умолчанию система ищет все дела, независимо от роли участника дела. Можно нажать на кнопку «Любой» и выбрать интересующую роль: истец, ответчик, третье лицо, иное.
Можно искать судебные дела, объединяющие сразу несколько организаций. Второй способ — поиск по номеру судебного дела. Это удобно, когда нужно быстро открыть документы по конкретному производству.
Убедитесь в надежности контрагента Попробовать бесплатно Как проверить контрагента в картотеке арбитражных дел Проверку контрагента проводите в электронном сервисе Arbitr. Изучите все имеющиеся судебные разбирательства и суммы требований. Детальнее изучите дела, которые бизнес-партнер проиграл, будучи ответчиком.
Также смотрите на банкротные дела, которые помечены красной буквой «Б». Работа с контрагентом, признанным неплатежеспособным, несет в себе много рисков — вплоть до оспаривания совершенных сделок. Вопросы и ответы Пользователи Arbitr.
Ответы на самые популярные из них мы собрали ниже.
Открыть карточку дела. В браузере появится новое окно. В карточке дела будет приведена актуальная информация о его прохождении в судах и ксерокопии актов суда. Справа нажать на «Судебные акты». Также, можно посмотреть и «Электронное дело». Здесь будет показаны все стадии арбитражного процесса по одному делу, суды и оформленные ими решения акты. Документы, доступные для скачивания, обозначены иконкой. Для скачивания просмотра в браузере каждого судебного документа надо кликнуть по красному значку, скачать и открыть его в PDF-программе.
В итоге в подпункте «Электронное дело» можно узнать обо всех совершаемых процессуальных действиях по делу. Так: когда иск поступил в судебную канцелярию и был им принят; где проходили судебные слушания. Таким образом, при применении Картотеки арбитражных дел, размещенной на сайте kad arbitr ru, можно найти все судебные документы по делу. Причем бесплатный доступ к такому онлайн-сервису имеют как юристы, так и обычные пользователи владельцы бизнеса, граждане.