Таким образом, указанные условия являются существенными для договора подряда, при их отсутствии договор не может считаться заключенным. Последствия прекращения договора подряда до приемки результата работы. Заключая договор подряда, вы поручаете выполнение работы другому лицу, желая в итоге получить определенный результат. Важнейшим аспектом договоров строительного подряда является определение цены работ, выполняемых по договору строительного подряда.
Глава 37. Подряд (ст. 702 - 768)
Как заключить договор строительного подряда, какие условия в нем указать, и что делать, если стороны (одна или обе) не делают то, что должны, расскажем подробнее. Важнейшим аспектом договоров строительного подряда является определение цены работ, выполняемых по договору строительного подряда. Договор подряда является ключевым документом при сотрудничестве между заказчиком и подрядчиком. Есть несколько особенностей налогообложения договора подряда, которые зависят от того, кто является его сторонами. Если договор подряда заключен с физическими лицами, являющимися сотрудниками вашей организации, то вы не сможете отнести на себестоимость выплаты по этому договору (п. 21 ст. 255 НК РФ). Договор подряда заключают не для выполнения работы как таковой, а для получения определенного результата, который будет передан заказчику.
Особенности заключения договора подряда
В налоговом учете также обязательным условием признания расходов является их документальное подтверждение ст. По общему правилу, по договору подряда таким подтверждающим документом является акт выполненных работ, удостоверяющий приемку. За достигнутые результаты исполнителю работ полагается вознаграждение, которое и признается ценой стоимостью выполненных работ п. Таким образом, начисление вознаграждения исполнителю производится в соответствии с установленной ценой договором подряда на дату приемки выполненных работ по акту, утвержденному заказчиком.
В бухгалтерском учете такие вознаграждения, в зависимости от характера произведенных работ и направлений деятельности организации, учитываются в составе расходов по обычным видам деятельности или прочих расходов п. Рассмотрим учет вознаграждений по договорам подряда у плательщиков налога на прибыль. При расчете налога на прибыль вознаграждения за выполнение работ по договору подряда учитываются в составе: расходов на оплату труда, если договор заключен с гражданином, не состоящим в штате организации п.
Порядок признания расходов на выплату вознаграждения по договору подряда зависит от применяемого организацией метода признания расходов при расчете налога на прибыль. Если организация, исходя из полученной выручки от реализации товаров работ, услуг за предыдущие четыре квартала без учета налога на добавленную стоимость, имеет право применять и применяет кассовый метод, то начисленное вознаграждение учитывается в расходах только после фактической выплаты его физическому лицу п. Если организация применяет метод начисления, то в состав расходов включается начисленная сумма вознаграждения по договору подряда в том отчетном налоговом периоде, к которому она относится абз.
Можно указать, например, что программист выполняет работы с учётом режима работы предприятия. Стоимость работ По трудовому договору зарплата сотрудника, который отработал месячную норму рабочего времени, должна быть не ниже МРОТ ст. А в ГПД вы можете установить любую стоимость работ. Но обратите внимание, что компания оплачивает конкретный результат работы. Поэтому рискованно периодически перечислять подрядчику фиксированные суммы, которые не зависят от объёма выполненных работ. В этом случае высок риск, что договор посчитают трудовым определение Верховного суда от 24.
Если программист — физлицо, то не стоит указывать в договоре, что НДФЛ с доходов он платит самостоятельно. Так как налоговым агентом в этом случае является компания, то уплатить НДФЛ с выплат по договору обязана именно она. Пример условия о цене работ «Стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет 80 000 восемьдесят тысяч рублей». Сроки оплаты работ По ГПД компания обязана перечислить деньги, когда работы будут выполнены. Также можно установить в договоре аванс п. А лицам, с которыми оформили трудовой договор, компания должна платить зарплату не реже чем каждые полмесяца.
Таким образом, рискованно перечислять деньги по ГПД дважды в месяц в те же сроки, когда компания обычно выплачивает зарплаты. Проверяющие воспользуются этим и заявят, что отношения по сути трудовые. Безопаснее, чтобы сроки оплаты по ГПД не совпадали со сроками выдачи зарплаты. Пример условия об оплате работ «Оплата работы производится Заказчиком в следующем порядке: Не позднее 25 марта 2020 года Заказчик уплачивает Исполнителю аванс в размере 25 000 двадцать пять тысяч рублей. Остальную часть цены работ в размере 55 000 пятьдесят пять тысяч рублей Заказчик уплачивает Исполнителю в течение пяти календарных дней с момента подписания акта сдачи-приёмки работ. Оплата работ производится путём перечисления денежных средств на счёт Исполнителя».
Дополнительные гарантии Не пишите в договоре, что компания оплачивает исполнителю отпуска и больничные, доплачивает за сверхурочную работу, работу в выходные дни и тому подобное. Это гарантии, которые установлены для работников то есть для тех, кто работает по трудовому договору, а не по ГПД. Штрафы Неустойки за нарушение договора типичны для ГПД.
Если в первом случае предметом интереса заказчика является вновь созданная или модифицированная вещь либо иной результат действий, то применительно к оказанию услуг ценностью является само действие, то есть услуга косметическая, образовательная, развлекательная и т.
Не исключено, что результатом оказания услуги также выступит создание или изменение материального объекта, но в общем случае такой результат не предполагается. Следует также разграничивать договор подряда и трудовой договор. Во втором случае предметом соглашения сторон является сам процесс труда, а достижение того или иного материального результата специально не оговаривается. Кроме того, подрядчик работает на свой риск, а работник не несет риска, связанного с осуществлением своего труда.
При этом работник включен в трудовой коллектив, подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка, на него распространяются многочисленные гарантии и компенсации. Все это не имеет отношения к правовому статусу подрядчика. Как следует из п. В настоящее время ГК РФ регулирует такие отдельные виды договора подряда как бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательных работ.
Применимое законодательство: - ФЗ от 25. Баринов, С.
Цена не обязательно фиксируется в денежном эквиваленте: по договоренности, подрядчику может оказаться определенная услуга или передаться некое имущество.
Если подряд объемный, длительный и предусматривающий разные виды работ, стоимость логичнее оформить сметой. Составить ее может любая сторона. Если стороны не приняли решение о приблизительности сметы, она по умолчанию учитывается как твердая — то есть отступать от ее положений в сторону превышения недопустимо.
Подрядчик, превысивший твердую смету, может получить отказ от дальнейшего сотрудничества с возмещением выполненной части работы. Но если перерасход связан с объективными причинами, например, ростом стоимости расходников, те же права есть у подрядчика ст. Имею права, но также обязан Подрядчик обязан: соблюдать договорные сроки и смету; использовать для работы свои силы, средства и материалы, если в договоре не указано другое, при этом гарантировать надлежащее качество инструментов, оборудования и материалов; выполнить работу качественно если стандарты и сроки гарантии не прописаны в договоре, то применяются обычные требования для данной категории предметов ; информировать заказчика обо всех обстоятельствах, могущих повлиять на результат изменение качества материалов, сроков, сметы , приостановив работу, пока заказчик не прояснит ситуацию.
Что может ждать подрядчика: отказ заказчика и взыскание компенсации; при качестве ниже требуемого — отказ, требование замены предмета договора, исправления недостатков, снижение цены, возмещения расходов на исправление; если подрядчик своевременно не сообщил заказчику об изменившихся обстоятельствах и продолжил выполнение без согласования, то ссылка на эти обстоятельства учтена не будет. Заказчик обязан: в случае, когда договор предусматривает изменение качества вещи, то предмет договора надо предоставить своевременно и в должном состоянии; если обеспечение лежит на заказчике, то все необходимое также должны быть предоставлено в срок; вовремя реагировать на обращения подрядчика; своевременно принять работу по процедуре сдачи-приемки; совершить оплату. Принимаем готовый результат Бумага, в которой фиксируется выполнение работы подрядчиком и удовлетворения ею заказчиком, называется актом приемки выполненных работ.
Он обязателен только для строительных подрядов п. Этот документ может служить доказательством в случае судебных споров.
Пирамида заказчиков
- Подряд. Предмет договора
- Договор подряда с физическим лицом и страховые взносы - нюансы | Налог-налог.ру | Дзен
- Комментарий к статье 702 Гражданского Кодекса РФ
- Онлайн-курсы
- О договоре подряда с физическим лицом
Другой комментарий к статье 702 ГК РФ
- Статья 702 ГК РФ. Договор подряда
- Отличие договора подряда от трудового договора
- Как составить договор ГПХ, чтобы подрядчика не посчитали штатным работником / Skillbox Media
- Отличие договора подряда от договора оказания услуг: в чем разница
- Предмет договора
Комментарии к ст. 702 Гражданского кодекса
- Чем договор подряда отличается от трудового
- ГК РФ часть 2 Ст. 702. Договор подряда
- Аналитика компании - Подводные камни договоров подряда. Часть 1
- Понятие договора подряда
- Контракты бывают разные
- Судьи на стороне проверяющих
О договоре подряда с физическим лицом
Порядок налогообложения вознаграждений по договору подряда зависит от того, является ли гражданин, работающий по такому договору, индивидуальным предпринимателем. От обязанности уплачивать страховые взносы освобождаются выплаты физлицам по договорам аренды, купли-продажи, ссуды или займа. Какие взносы и в каком размере нужно начислить? А взносы на страхование от несчастных случаев на производстве уплачиваются, если в договоре подряда на оказание услуг между компанией и физлицом указано, что организация берет на себя обязательство по уплате этих взносов.
Получается, что при заключении договора подряда компания может сэкономить на взносах в ФСС.
Это подтверждается и судебной практикой. Решением суда, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда, взыскана указанная сумма. При новом рассмотрении решением суда в иске отказано со ссылкой на ст. N 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», ст. Материалами дела установлено, что между управлением образования заказчик и ООО «Внешторгресурс» подрядчик на основании протокола заседания конкурсной комиссии от 16 июня 2006 г. По условиям договора подрядчик не наделен правом привлечения субподрядной организации. Довод истца о том, что, поскольку договором подряда не установлена обязанность ответчика выполнить работу лично, поэтому сторонами заключен договор субподряда, что не противоречит ст. Сторонами договора подряда согласовано условие, согласно которому заказчик обладает решающим голосом при выборе и замене генерального подрядчика. Необходимо также обратить внимание на другие существенные условия заключаемого договора субподряда.
Это: Срок, который является существенным условием договора подряда, а значит договор подряда считается незаключенным, если в нем отсутствует условие о сроке выполнения работ п. Сроки могут быть указаны как в самом договоре, так и в приложениях к договору подряда календарный план работ. Цена договора подряда. Цена может формироваться в виде конкретной суммы или определяться по принципу исчисления. За основу могут браться тарифы, которые установлены государственными органами. Структура цены по договору подряда состоит из вознаграждения подрядчика и компенсации его издержек. Чтобы обосновать цену, составляется смета, фиксирующая перечень работ, этапы их выполнения, применяемые материалы и т.
Подрядчик необязательно должен выполнять работы единолично если это не ограничено законом или договором. Он может привлечь других лиц в качестве соисполнителей-субподрядчиков, а сам в таком случае будет являться генеральным подрядчиком. Такие отношения оформляются договором субподряда. Заказчик также может поручить исполнение ряда работ другим лицам и выступать для них всех единым заказчиком. Обязательно подробное согласование предмета договора, конечного результата и сроков. В противном случае при возникновении споров договор подряда может быть признан несогласованным. Конечным результатом работы по договору подряда не должен быть объект интеллектуальной собственности, поскольку данные отношения регулируются специальными нормами ГК РФ и оформляются соответствующими договорами.
А взносы на страхование от несчастных случаев на производстве уплачиваются, если в договоре подряда на оказание услуг между компанией и физлицом указано, что организация берет на себя обязательство по уплате этих взносов. Получается, что при заключении договора подряда компания может сэкономить на взносах в ФСС. Нюансы заключения договора подряда Часто ФСС пытается оспорить заключенные договоры подряда и переквалифицировать их в трудовые. Если фонду это удается, компанию ждут доначисления по страховым взносам в фонд социального страхования, а также пени и штрафы. Чтобы этого избежать, нужно очень внимательно оформлять договор подряда.
Понятия подряда, генерального подряда и субподряда
Для того чтобы договор подряда считался заключенным, надо соблюсти простую письменную форму сделки. При досрочном расторжении договора подряда возникают последствия в зависимости от того, по чьей инициативе подрядчика или заказчика расторгается договор. Существенными условиями договора подряда являются его предмет и срок, что подтверждается позициями и выводами судебной практики (пункты 6, 7 информационного письма Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 25 февраля 2014 № 165 «Обзор. Договор подряда является каузальным, так как покоится на конкретном основании, определяющем его природу и (наряду с иными условиями) его действительность.
На какой срок заключается договор подряда
Договор подряда заключают не для выполнения работы как таковой, а для получения определенного результата, который будет передан заказчику. Сроки начала и окончания работ по договору подряда, являются существенными условиями договора, при их несогласовании договор считается незаключенным (ст. 708 ГК РФ). Для первых предназначен договор подряда, а для вторых — договор возмездного оказания услуг. Следовательно, целью договора подряда является не выполнение работы как таковой, а получение результата, который может быть передан заказчику. Существенным условием договора подряда является указание срока выполнения работ. Договор подряда является двусторонне обязывающим, консенсуальным и возмездным.
Отличие договора подряда от договора оказания услуг
Иными словами, все правовые последствия тех действий, которые совершает технический заказчик, возникают непосредственно для застройщика», — отмечает юрист. Также он выделяет функции технического заказчика: представительство застройщика на стройплощадке; заключение договоров на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт от имени застройщика; подготовка заданий на выполнение инженерных изысканий, проектирования и строительства; предоставление лицам, осуществляющим работы, необходимых материалов и документов; утверждение проектной документации; подписание документов, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию. Наконец, другими участниками сделок могут быть подрядчики, выполняющие инженерные изыскания, занимающиеся проектной документацией генпроектировщик и непосредственно строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом генподрядчик. Все три участника отношений могут нанимать субподрядчиков для выполнения части работ. Теперь же требуется, чтобы каждый из подрядчиков был членом СРО соответствующего вида и имел в своем штате работников, которые аккредитованы национальными ассоциациями. Соответственно, статус подрядчика, как лица, осуществляющего инженерные изыскания, проектирование и строительство, означает, что такой подрядчик отвечает за инженерные изыскания, за соблюдение технических регламентов, проектной и рабочей документации при проведении работ, за качество работ и их соответствие проектной рабочей документации», — объясняет Станислав Дурягин. Таким образом, если в отношениях с подрядчиком прописано, что он является лицом, осуществляющим эти работы, то закон возлагает на него ответственность за все вышеперечисленные моменты. Если же в договоре это прописано не будет, любая ответственность будет возлагаться на заказчика, даже не смотря на то, что он привлек для контроля за ходом строительства технического заказчика. Контрактные стратегии: плюсы и минусы Контрактная организация строительного проекта предполагает, что необходимо ответить на ряд вопросов: Какой вид контрактной стратегии выбрать? Каким будет полный перечень подрядчиков и как снизить риски возникновения «разрывов» между зонами ответственности заказчика и подрядчиков?
Как свести к минимуму риски просрочек и возникновения дополнительных расходов? Отвечая на первый вопрос, можно выбрать из нескольких вариантов: традиционная подрядная схема; разновидности схемы «под ключ»; комплексные схемы.
Обсудить Выделяют такие виды, как: бытовой подряд, например ремонт квартир и частных жилых домов, пошив и ремонт одежды, ремонт бытовой техники и т. Примеры употребления на «Секрете» «По данным следствия, 24 октября 2012 года Центр подготовки космонавтов и ФГУП "Спецстройсервис" заключили договор подряда на выполнение работ по реконструкции и перевооружению тренажёрно-испытательной базы центра. В 2013—2015 годах заказчик оплатил по этому договору работы на 1,376 млн рублей. Однако, как выяснилось, никакой реконструкции в действительности не провели». Её могут получить российские семьи, в которых с 1 января 2018 года родился второй, третий или последующий ребёнок. Строить дом должны компании или индивидуальные предприниматели по договору подряда».
Нюансы Договор подряда регулируется Гражданским кодексом РФ.
Кононова к данному постановлению отмечается неоднозначность указанного критерия: «в правовой доктрине до сих пор существует сильное подозрение, что и в договоре услуг возможно соглашение о достижении определённого результата… Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в упомянутом информационном письме признаёт и вполне материальные последствия исполнения договоров возмездного оказания юридических услуг — в виде, например, письменных консультаций и разъяснений, проектов договоров, заявлений, жалоб и других документов правового характера». Редакция частного права Опубликовано 10 февраля 2023 г. Последнее обновление 10 февраля 2023 г.
Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
Санкции могут применяться и к заказчику. При нарушении им срока приемки работы: на него возлагаются риски, которые в пределах срока договора несет подрядчик риск гибели результата работы и имущества подрядчика, используемого для исполнения договора ; подрядчик может взыскать с заказчика убытки, вызванные просрочкой в исполнении договора; при уклонении заказчика от принятия выполненной работы подрядчик вправе продать ее результат по истечении месяца со дня, когда он должен был быть передан заказчику, и после двукратного предупреждения заказчика; за нарушение сроков оплаты в договоре можно предусмотреть взыскание неустойки. Последствия неисполнения обязанности по информированию заказчика. Есть ряд обстоятельств, о которых подрядчик обязан сообщать заказчику, например о том, что: предоставленный заказчиком материал или оборудование плохого качества; поступившие указания от заказчика могут привести к некачественному выполнению работ; не зависящие от подрядчика обстоятельства влияют на возможность закончить работы в срок; отсутствуют какие-либо данных, которые заказчик в соответствии с договором должен предоставить и т. Предупредив заказчика о наличии таких обстоятельств, подрядчик обязан приостановить работу до получения от него указаний.
Неисполнение указанной обязанности лишает подрядчика права ссылаться на указанные обстоятельства при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований. Если заказчик, несмотря на своевременное предупреждение, в разумный срок не заменит некачественный материал, не изменит свои указания, не предоставит данные и т. Последствия нарушения заказчиком обязанности по оказанию содействия и встречных обязанностей. Если заказчик не оказывает предусмотренного договором конкретного содействия в выполнении работы не представляет материал, проектную документацию и т.
Договор подряда и его отличия от иных договоров
Подрядчики бывают как физическими зарегистрированными в качестве ИП , так и юридическими лицами. Виды строительного подряда По подобным соглашениям выполняются различные строительные работы — от устройства фундамента, до возведения стен, крыш и перекрытий. Объем и вид работ могут быть любыми — стороны определяют их самостоятельно и закрепляют достигнутые договоренности документально. А еще по такому договору выполняются иные работы, непосредственно связанные со строительством — монтажные, пуско-наладочные и пр. Стороны договора строительного подряда оформляют необходимые документы в письменном виде — дополнительных требований к бумагам нет, и удостоверять этот документ у нотариуса не нужно.
Особенности договора строительного подряда При строительстве заключаются разные виды соглашений — важно отличать их друг от друга. Особенности строительного подряда заключаются в следующем: по сравнению с договором долевого участия ДДУ , при строительном подряде стороны самостоятельно определяют перечень и объем работ, которые будут выполнены; при заключении ДДУ дольщик просто принимает те условия, которые застройщик уже установил самостоятельно, и повлиять на них никак не может; в отличие от договора купли-продажи объекта недвижимости, при строительном подряде объект недвижимости строят, ремонтируют или готовят к вводу в эксплуатацию; при заключении договора купли-продажи от собственника к покупателю переходит готовый или незавершенный строительный объект. Содержание договора строительного подряда Этап заключения соглашения — важный шаг для его сторон. От того, насколько правильно и полно будет составлен документ, зависит успех дальнейшего взаимного сотрудничества заказчика и подрядчика.
Поэтому важно прописать в соглашении все нюансы — от перечня технической документации, определяющей объем работ, которые должны быть реализованы, до порядка и сроков их оплаты. Обычно само соглашение не содержит точных характеристик работ и прочих важных условий сотрудничества — для этого разрабатываются отдельные приложения, которыми устанавливаются: сметная документация; образцы доверенностей; формы закрывающих документов и пр. Бланк документа не унифицирован — стороны вправе составить его самостоятельно: в том виде, который будет для них удобен. Любому договору и рассматриваемый вид соглашения исключением не является присваивается номер — это облегчит учет и дальнейшее ведение деловой переписки.
Кроме того, стоит указать дату его заключения — иногда от нее отсчитывается срок завершения работ. В преамбуле соглашения указывают сведения о заключивших его сторонах, а также о документах, на основании которых у них возникли полномочия на его заключение. В остальных разделах стоит зафиксировать: предмет достигнутых договоренностей; срок, в течение которого работы должна быть реализованы; полномочия и обязанности сторон строительного подряда; ответственность сторон строительного подряда; условия и правила расторжения достигнутых договоренностей; правила ведения споров в досудебном порядке; порядок ведения разбирательств в суде и пр.
Обязанности и ответственность заказчика[ править править код ] Обязанности заказчика Ответственность заказчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора 1. Предоставить материалы, оборудование, техническую документацию, а также вещь для обработки или переработки и иное имущество, необходимое для выполнения работы, если это предусмотрено договором, надлежащего качества [51] и в установленный срок [51] [52]. Если заказчик не предоставляет имущество, необходимое для выполнения работы, то подрядчик вправе: Не приступать к выполнению работы либо приостановить начатую работу [52]. Отказаться от исполнения договора и требовать возмещения убытков [53].
Оказать подрядчику содействие в выполнении работы в случаях, в объёме и в порядке, предусмотренных договором [54]. Если заказчик отказывается содействовать подрядчику, то последний вправе [54] : Требовать возмещения убытков. Требовать перенесения сроков выполнения работы. Требовать увеличения цены работы. Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны подрядчика, в разумный срок: а Не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки или обработки вещь и иное имущество, необходимое для выполнения работы, б Не изменит указаний о способе выполнения работы, в Не примет иных необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих годности работы, то подрядчик вправе: Отказаться от исполнения договора подряда и требовать возмещения убытков [51]. Принять результат выполненной работы в сроки и в порядке, предусмотренные договором [40]. Если заказчик не является за результатом работы либо уклоняется от его принятия, то, по общему правилу, подрядчик вправе: Продать результат работы, а вырученную сумму за вычетом причитающихся за её выполнение платежей внести на имя заказчика.
Данное право может быть реализовано подрядчиком при условии двукратного предупреждения заказчика после истечения одного месяца со дня, когда результат должен быть принят [55]. Осмотреть с участием подрядчика результат выполненной работы и при обнаружении недостатков, которые могут быть установлены при обычном способе приёмки явные недостатки — незамедлительно уведомить об этом подрядчика [40]. Обнаруженные недостатки должны быть задокументированы в акте сдачи-приёмки [56]. Если после приёмки работы заказчиком были обнаружены недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приёмки скрытые недостатки , в том числе такие, которые были умышленно скрыто подрядчиком, заказчик обязан известить об этом подрядчика в разумный срок [57]. В случае возникновения между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков результата выполненной работы или их причин назначается экспертиза. Экспертиза может быть назначена по требованию любой из сторон [58]. Расходы на экспертизу, по общему правилу, несёт подрядчик.
Однако, если экспертизой установлено отсутствие нарушений договора подрядчиком или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками, то расходы возлагаются на сторону, которая требовала назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению сторон, — на обе стороны в равных долях [58]. Если заказчик не проверил качество результата выполненной работы при его приёмке, то, по общему правилу, он: Лишается права ссылаться на явные недостатки [59]. Если обнаруженные явные недостатки результата выполненной работы не были оговорены в акте сдачи-приёмки, то заказчик: Лишается возможности предъявлять подрядчику требование об их устранении [56]. При этом заказчик не лишается права ссылаться на скрытые недостатки. Оплатить результат работы [1]. По общему правилу, оплате подлежит окончательный, надлежащий и своевременно достигнутый результат [60]. Таким образом, заказчик вправе не принимать и не оплачивать некачественный подрядный результат вплоть до устранения подрядчиком его недостатков, выполнения работы заново или разрешения вопросов о соразмерном уменьшении установленной за работу цены, а при наличии достаточных оснований — о возмещении своих расходов на устранение недостатков или об отказе от договора и возмещения убытков.
Заказчик вправе не принимать и не оплачивать тот подрядный результат, приёмка которого утратила для него интерес из-за допущенной подрядчиком просрочки [61]. Заказчик обязан оплатить подрядный результат, если он его принял подписал акт сдачи-приёмки. При неисполнении обязанности уплатить установленную цену, причитающуюся подрядчику, последний вправе [62] : Удержать результат работы, остатки неиспользованного материала, оборудование, техническую документацию и иное имущество, принадлежащее заказчику и оказавшееся у подрядчика в связи с исполнением договора. Подрядчик сохраняет право требовать оплаты выполненной работы, даже если её результат не был достигнут или оказался с недостатками.
Каким будет полный перечень подрядчиков и как снизить риски возникновения «разрывов» между зонами ответственности заказчика и подрядчиков? Как свести к минимуму риски просрочек и возникновения дополнительных расходов? Отвечая на первый вопрос, можно выбрать из нескольких вариантов: традиционная подрядная схема; разновидности схемы «под ключ»; комплексные схемы. На выбор одной из них может влиять, например, наличие или отсутствие у заказчика квалифицированных служб, способных контролировать ход работ. Среди других факторов — расстановка приоритетов в системе «цена-риски-сроки», финансовые возможности и прочее. Первая схема в целом была описана выше, однако, делая выбор, стоит учитывать как ее преимущества, так и то, на какие подводные камни есть риск наткнуться. Говоря о плюсах, можно отметить: контроль хода работ, стоимости и результатов на каждом этапе; возможность исправления ошибок и внесения коррективов; возможность более четкого расчета цены на основе рабочей документации и ведомостей объемов выполненных работ. Минусы схемы: наличие разрыва между этапами, а также тот факт, что общий срок строительства зависит от заказчика. Схемы «под ключ» же позволяют сократить сроки строительства, поскольку за них отвечает именно подрядчик. Также такие контракты, за редким исключением, характеризуются стабильностью цены, хотя она и будет несколько выше за счет перехода от единичных расценок к твердой цене. Это могут быть такие объекты, как супермаркеты, складские и производственные комплекты, объекты инфраструктуры, аэропорты, вокзалы и так далее», — поясняет юрист. Управление и администрирование Строительные контракты традиционно содержат в себе общие и специальные положения.
Также стороны могут предусмотреть, что вместо оплаты деньгами подрядчику предоставляются какие-либо ответные услуги или, передаётся определенное имущество. Если предполагается выполнение множества различных действий по договору, то для расчета цены можно составить смету, то есть документ с перечнем работ и этапов их выполнения, в котором прописывается стоимость каждого этапа. Цена может быть твердой и приблизительной. Если в договоре не указано, что сумма приблизительная, то она подразумевается как твердая. Приблизительная цена указывается в случаях, если заранее невозможно определить перечень всех требуемых работ. Окончательные расчеты производятся по фактически произведенным подрядчиком затратам. Превышать твердую цену не допустимо, но если это произошло по вине подрядчика, то контрагент может отказаться от его услуг и потребовать возместить убытки. Но если превышение связано с причинами, которые не зависят от воли сторон, то подрядчик вправе требовать возмещения ему понесенных сверх предусмотренного расходов при условии, что он своевременно предупредил заказчика о возникших дополнительных тратах и тот с ними согласился. Последствия нарушения договора подряда 1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество работы. После окончания работы подрядчик обязан предоставить акт выполненных работ, а заказчик обязан осмотреть и принять результат.
Особенности заключения договора подряда или как не попасть под ТК РФ
В этой статье мы рассказали, чем отличается договор подряда от договора оказания услуг. 11. Отличительной чертой договора строительного подряда является установление для обеих его сторон обязанности по сотрудничеству (ст. 750 ГК). При этом, существенными условиями договора строительного подряда является предмет такого договора, то есть тот результат строительных работ, который должен быть передан заказчику по окончания выполнения таковых. Суть договора подряда четко описана в статье 702 ГК РФ.